En plazo de ofertasLicitación · Alcalde del Ayuntamiento de Pozuel de Ariza · expediente CO1/2026 (38/2025)
Pavimentación, saneamiento y acondicionamiento de calles de Pozuel de Ariza
Obras de pavimentación , saneamiento y acondicionamiento de calles de Pozuel de Ariza
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Alcalde del Ayuntamiento de Pozuel de Ariza admite ofertas hasta el 17/11/2026 (quedan 19 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 125.609 € sin IVA. En los últimos 3 años ha adjudicado 4 contratos en estas categorías (CPV 452) a 2 empresas distintas, con un importe medio de 7993 € y una baja media del 0 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Zaragoza
Plazo de ofertas
19
días · hasta el 17/11/2026 a las 23:59
Presupuesto
125.609 €
sin IVA
Antecedentes del órgano
4
contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 0 %
Anunciado
28/10/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de pavimentación de calles
Pozuel de Ariza, Zaragoza
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 4 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Qué se contrata
- Expediente
- CO1/2026 (38/2025)
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Pozuel de Ariza, Zaragoza
Códigos CPV
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 28/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 17/11/2026 a las 23:59 · quedan 19 días20 días naturales desde día siguiente de la publicación del anuncio de licitación
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 4 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 17/11/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 125.609 €
- Presupuesto con IVA
- 151.987 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 80 % · por juicio de valor, 20 %
- C1 Ampliación plazo de garantía · fórmula20 %
Anexo 2
- C3 Disponibilidad de medios materiales próximos a la obra · fórmula, medioambiental20 %
Anexo 2
- C2 Reducción plazo ejecución de las obras · fórmula20 %
Anexo 2
- C4 Adscripción personal residente en el entorno comarcal · fórmula, social20 %
Anexo 2
- C5 Informe técnico del conocimiento de la obra y su entorno · juicio de valor20 %
Se presentarán conforme lo dispuesto en la cláusula 10ª apartado 5.
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado… Ver todoVer menos
Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del contrato. Cláusula octava del PCAP. A los efectos de acreditar su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar, podrá acreditar mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
- Solvencia técnica o profesional
Otros
Visita obligatoria a la obra. Reportaje fotográfico previo de la zona de actuación según Cláusula 9 punto 4c Obligatoria la presentación para poder licitar
Trabajos realizados
Relación de las principales obras o trabajos realizados en los últimos CINCO años del mismo tipo al que corresponde el objeto del contrato o que sean de naturaleza y características similares, avalada por certificados de buena ejecución. Cláusula octava del PCAP. A los efectos de acreditar su solven… Ver todoVer menos
Relación de las principales obras o trabajos realizados en los últimos CINCO años del mismo tipo al que corresponde el objeto del contrato o que sean de naturaleza y características similares, avalada por certificados de buena ejecución. Cláusula octava del PCAP. A los efectos de acreditar su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar, podrá acreditar mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
Conforme a lo previsto en el proyecto, una vez adjudicada la obra y previamente a la firma del Acta de Replanteo, el contratista entregará un Plan de Gestión de los Residuos y se firmará Anexo 3
Consideraciones tipo social
Cumplimiento y mantenimiento de las condiciones laborales establecidas en el Convenio Selectivo Sectorial y territorial de la aplicación. Garantizar la seguridad y protección de la salud en el lugar de trabajo. En caso de resultar propuesto como adjudicatario se cumplimentará Anexo 3
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos
La empresa deberá someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea, en materia de Protección de datos. Caso de resultar propuesto como adjudicatario se cumplimentará Anexo 3
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- No prohibición para contratar
- Capacidad de obrar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
5 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 28/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 28/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.