En plazo de ofertasLicitación · Consejería Delegada de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. · expediente 22556/2026
Consolidación y mejora de la Red de Riego Las Machuqueras, fase II
Ejecución de obras correspondientes al proyecto "Consolidación y mejora de Red de Riego Las Machuqueras. Fase II. T.M de Fuencaliente"
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Consejería Delegada de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. admite ofertas hasta el 17/11/2026 (quedan 16 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 249.089 € sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 67 contratos en estas categorías (CPV 452) a 43 empresas distintas, con un importe medio de 149.143 € y una baja media del 43,6 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Canarias
Plazo de ofertas
16
días · hasta el 17/11/2026 a las 23:59
Presupuesto
249.089 €
sin IVA · 2 lotes
Antecedentes del órgano
67
contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 43,6 %
Anunciado
28/10/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de mampostería y albañilería
La Palma
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 1 año · desde el 27/11/2026
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- 22556/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Obras hidráulicas
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- La Palma
Códigos CPV
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Mampostería a una cara | 51.192 € | 45262500, 45231300 |
| 2 | Red de Riego en tubería galvanizada enterrada | 197.897 € | 45231300, 45262500 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 28/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 17/11/2026 a las 23:59 · quedan 16 díasEl plazo para presentar ofertas finaliza el día 17 de noviembre de a las 23:59 hora de la plataforma (correspondiendose con las 22:59 hora canaria). No se admitirán ofertas presentadas fuera de este plazo.
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 1 año · desde el 27/11/2026
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 17/11/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 249.089 €
- Presupuesto con IVA
- 266.525 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Reducción plazo ejecución · fórmula34 %
- Oferta económica · fórmula66 %
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Clausula 4.3.1 PCAP
Seguro de indemnización
Clausula 4.3.1 b PCAP
- Solvencia técnica o profesional
Técnicos o unidades técnicas
Clausula 4.3.2 b PCAP
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
Clausula 4.3.2 c PCAP
Trabajos realizados
Clausula 4.3.2 a) PCAP
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- No prohibición para contratar
- Capacidad de obrar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos (3)
22 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 28/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 28/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.