En plazo de ofertasLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de Llanes · expediente CON/2026/114
Pavimentación de caminos en el concejo de Llanes, 2026
Obras de pavimentación de caminos en el concejo de Llanes (2026)
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Alcaldía del Ayuntamiento de Llanes admite ofertas hasta el 16/11/2026 (quedan 19 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 278.312 € sin IVA en 4 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 81 contratos en estas categorías (CPV 452) a 28 empresas distintas, con un importe medio de 107.221 € y una baja media del 33 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Asturias
Plazo de ofertas
19
días · hasta el 16/11/2026 a las 23:59
Presupuesto
278.312 €
sin IVA · 4 lotes
Antecedentes del órgano
81
contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 33 %
Anunciado
27/10/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de pavimentación y asfaltado
Asturias
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 4 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
4 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 4 por oferta · máximo 4 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- CON/2026/114
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción de autopistas,carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Asturias
Códigos CPV
Lotes (4)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1: Ensanche y mejora del acceso a la playa de Barro | 62.537 € | 45233222, 45233253, 45233223 |
| 2 | Lote 2: Proyecto de mejora y pavimentación del camino del Cereceu en Valle Oscuro | 76.594 € | 45233222, 45233253, 45233223 |
| 3 | Lote 3: Proyecto de mejora y pavimentación de caminos en Nueva | 66.049 € | 45233222, 45233253, 45233223 |
| 4 | Lote 4: Proyecto de mejora y pavimentación de caminos en Riego y Puertas de Vidiago | 73.133 € | 45233222, 45233223, 45233253 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 27/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 16/11/2026 a las 23:59 · quedan 19 días20 días a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Perfil del Contratante. Se recomienda a los licitadores no esperar al último día para la presentación de sus ofertas. En caso de duda en la presentación, puede consultar la Guía de Servicios de Licitación Electrónica: preparación y presentación de ofertas, o utilizar la asistencia telefónica de la plataforma (915241242
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 4 por oferta · máximo 4 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 4 meses
Más detallesMenos detalles
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 278.312 €
- Presupuesto con IVA
- 336.757 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Oferta económica · fórmula, precio100 %
Solvencia y requisitos
Todo el expediente
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
Mantenimiento o mejora de los valores medioambientales, poniendo especial atención en el cuidado de especies de flora o fauna con algún tipo de protección. También será obligatorio, mantener la limpieza en las zonas de trabajo, y no realizar vertidos de ningún tipo fuera de las zonas legalmente autorizadas. (ver aptdo. 20 del Anexo I del PCAP)
Lote 1: Lote 1: Ensanche y mejora del acceso a la playa de Barro
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Volumen anual de negocios correspondiente a los tres últimos ejercicios concluidos, debiendo justificar en el año de mayor volumen que este es igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato y que asciende a 93.805,34 € (ver aptdo. 8 anexo I.B del PCAP)
- Solvencia técnica o profesional
Otros
Empresas de nueva creación (art. 88.2 LCSP): De conformidad con el artículo 88.2 de la LCSP, en los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), su solvencia técnica se acreditará mediante un… Ver todoVer menos
Empresas de nueva creación (art. 88.2 LCSP): De conformidad con el artículo 88.2 de la LCSP, en los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), su solvencia técnica se acreditará mediante uno o varios de los medios previstos en el artículo 88.1, letras b) a f), de la LCSP, y en particular mediante: -Indicación del personal técnico u organismos técnicos, integrados o no en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras. -Relación de los títulos académicos y profesionales del empresario, de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. -Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar durante la ejecución del contrato. -Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos años. -Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico de los que se dispondrá para la ejecución de las obras. (ver aptdo. 8 del anexo I.B del PCAP)
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
Compromiso de adscripción de medios personales y/o materiales: Sí Nombres y cualificación del personal responsable: Sí -Encargado/a de obra, con experiencia mínima de tres años. - Jefe de Obra, con titulación de Ingeniero, Ingeniero Técnico o equivalente, con experiencia acreditada de más de cinco (5) años. (ver aptdo. 9 del anexo I.B del PCAP)
Trabajos realizados
Obras ejecutadas en trabajos del grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el presente contrato, en el año de mayor ejecución de los cinco últimos, exigiéndose que el importe anual acumulado en dicho año sea igual o superior al 70% del valor estimado de cada lote del contrato que en el presente caso asciende a un total de 43.775,82 €. (ver aptdo. 8 anexo I.B del PCAP)
Lote 2: Lote 2: Proyecto de mejora y pavimentación del camino del Cereceu en Valle Oscuro
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Volumen anual de negocios correspondiente a los tres últimos ejercicios concluidos, debiendo justificar en el año de mayor volumen que este es igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato y que asciende a 114.890,44 €. (ver aptdo. 8 del anexo I.B del PCAP)
- Solvencia técnica o profesional
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
Compromiso de adscripción de medios personales y/o materiales: Sí Nombres y cualificación del personal responsable: Sí -Encargado/a de obra, con experiencia mínima de tres años. - Jefe de Obra, con titulación de Ingeniero, Ingeniero Técnico o equivalente, con experiencia acreditada de más de cinco (5) años. (ver aptdo. 9 del anexo I.B de PCAP)
Otros
Empresas de nueva creación (art. 88.2 LCSP): De conformidad con el artículo 88.2 de la LCSP, en los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), su solvencia técnica se acreditará mediante un… Ver todoVer menos
Empresas de nueva creación (art. 88.2 LCSP): De conformidad con el artículo 88.2 de la LCSP, en los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), su solvencia técnica se acreditará mediante uno o varios de los medios previstos en el artículo 88.1, letras b) a f), de la LCSP, y en particular mediante: -Indicación del personal técnico u organismos técnicos, integrados o no en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras. -Relación de los títulos académicos y profesionales del empresario, de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. -Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar durante la ejecución del contrato. -Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos años. -Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico de los que se dispondrá para la ejecución de las obras. (ver aptdo. 8 del Anexo I.B del PCAP)
Trabajos realizados
Obras ejecutadas en trabajos del grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el presente contrato, en el año de mayor ejecución de los cinco últimos, exigiéndose que el importe anual acumulado en dicho año sea igual o superior al 70% del valor estimado de cada lote del contrato que en el presente caso asciende a un total de 53.615,54 €.(ver aptdo. 8 del Anexo I.B del PCAP)
Lote 3: Lote 3: Proyecto de mejora y pavimentación de caminos en Nueva
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Volumen anual de negocios correspondiente a los tres últimos ejercicios concluidos, debiendo justificar en el año de mayor volumen que este es igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato y que asciende a 99.072,87 €. (ver aptdo. 8 del anexo I.B del PCAP)
- Solvencia técnica o profesional
Otros
Empresas de nueva creación (art. 88.2 LCSP): De conformidad con el artículo 88.2 de la LCSP, en los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), su solvencia técnica se acreditará mediante un… Ver todoVer menos
Empresas de nueva creación (art. 88.2 LCSP): De conformidad con el artículo 88.2 de la LCSP, en los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), su solvencia técnica se acreditará mediante uno o varios de los medios previstos en el artículo 88.1, letras b) a f), de la LCSP, y en particular mediante: -Indicación del personal técnico u organismos técnicos, integrados o no en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras. -Relación de los títulos académicos y profesionales del empresario, de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. -Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar durante la ejecución del contrato. -Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos años. -Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico de los que se dispondrá para la ejecución de las obras. (ver aptdo. 8 del anexo I.B del PCAP)
Plantilla media anual
Obras ejecutadas en trabajos del grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el presente contrato, en el año de mayor ejecución de los cinco últimos, exigiéndose que el importe anual acumulado en dicho año sea igual o superior al 70% del valor estimado de cada lote del contrato que en el presente caso asciende a un total de 46.234,01 €. (ver aptdo. 8 del Anexo I.B del PCAP)
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
Compromiso de adscripción de medios personales y/o materiales: Sí Nombres y cualificación del personal responsable: Sí -Encargado/a de obra, con experiencia mínima de tres años. - Jefe de Obra, con titulación de Ingeniero, Ingeniero Técnico o equivalente, con experiencia acreditada de más de cinc… Ver todoVer menos
Compromiso de adscripción de medios personales y/o materiales: Sí Nombres y cualificación del personal responsable: Sí -Encargado/a de obra, con experiencia mínima de tres años. - Jefe de Obra, con titulación de Ingeniero, Ingeniero Técnico o equivalente, con experiencia acreditada de más de cinco (5) años. El propuesto como adjudicatario deberá aportar previamente a la adjudicación los curriculum personales para la acreditación de nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato que cumplirán los requisitos mínimos exigidos. (ver aptdo. 8 del anexo I.B del PCAP)
Lote 4: Lote 4: Proyecto de mejora y pavimentación de caminos en Riego y Puertas de Vidiago
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Volumen anual de negocios correspondiente a los tres últimos ejercicios concluidos, debiendo justificar en el año de mayor volumen que este es igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato y que asciende a 109.699,00 €. (ver aptdo. 8 del anexo I.B del PCAP)
- Solvencia técnica o profesional
Otros
Empresas de nueva creación (art. 88.2 LCSP): De conformidad con el artículo 88.2 de la LCSP, en los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), su solvencia técnica se acreditará mediante un… Ver todoVer menos
Empresas de nueva creación (art. 88.2 LCSP): De conformidad con el artículo 88.2 de la LCSP, en los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), su solvencia técnica se acreditará mediante uno o varios de los medios previstos en el artículo 88.1, letras b) a f), de la LCSP, y en particular mediante: -Indicación del personal técnico u organismos técnicos, integrados o no en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras. -Relación de los títulos académicos y profesionales del empresario, de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. -Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar durante la ejecución del contrato. -Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos años. -Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico de los que se dispondrá para la ejecución de las obras. (ver aptdo. 8 del anexo I.B del PCAP)
Trabajos realizados
Obras ejecutadas en trabajos del grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el presente contrato, en el año de mayor ejecución de los cinco últimos, exigiéndose que el importe anual acumulado en dicho año sea igual o superior al 70% del valor estimado de cada lote del contrato que en el presente caso asciende a un total de 51.192,86 €. (ver aptdo. 8 del Anexo I.B del PCAP)
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
Compromiso de adscripción de medios personales y/o materiales: Sí Nombres y cualificación del personal responsable: Sí -Encargado/a de obra, con experiencia mínima de tres años. - Jefe de Obra, con titulación de Ingeniero, Ingeniero Técnico o equivalente, con experiencia acreditada de más de cinco (5) años. (ver aptdo. 9 del anexo I.B del PCAP)
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- No estar incurso en incompatibilidades
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
- Capacidad de obrar
- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
- No prohibición para contratar
- Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
6 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 27/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 27/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.