Saltar al contenido
OpenMoney

En plazo de ofertasLicitación · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda · expediente C115/2025

Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo colectivo en edificios municipales

La contratación de la obra, suministro e instalación, puesta en marcha, gestión y mantenimiento de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo colectivo con compensación de excedentes en varios edificios municipales del Ayuntamiento de Majadahonda

Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda admite ofertas hasta el 30/11/2026 (quedan 32 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto, con un presupuesto de 817.219 € sin IVA. En los últimos 3 años, Alcaldía del Ayuntamiento de Majadahonda, la entidad de la que depende, ha adjudicado 45 contratos en estas categorías (CPV 093, 453, 507, 713) a 25 empresas distintas, con un importe medio de 658.811 € y una baja media del 64,5 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 453Categoría CPV 713Categoría CPV 093Licitaciones abiertas en Madrid

Plazo de ofertas

32

días · hasta el 30/11/2026 a las 23:59

Presupuesto

817.219 €

sin IVA

Antecedentes del órgano

45

contratos en CPV 093, 453, 507, 713 en 3 años · baja media 64,5 %

Anunciado

27/10/2026

en PLACSP

  • Contrato de obras

    Trabajos de instalación eléctrica

  • Majadahonda, Madrid

    Lugar de ejecución del contrato.

  • Procedimiento abierto

    Presentación electrónica

  • Dura 5 años

    Sin prórroga publicada en el anuncio.

Qué se contrata

Expediente
C115/2025
Tipo de contrato
Obras · Otras construcciones especializadas · mixto
Procedimiento
Abierto
Lugar de ejecución
Majadahonda, Madrid

Códigos CPV

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación
27/10/2026
Fin del plazo de ofertas
30/11/2026 a las 23:59 · quedan 32 díasSe recomienda leer la clausula 23 del PCAP sobre la HUELLA ELECTRONICA. La preparacion y presentacion de ofertas se ha de realizar haciendo uso exclusivamente de la herramienta que a tal efecto pone a disposicion la plataforma de contratacion del sector publico para los licitadores. Recuerde no demorar el proceso de preparacion y tenga en cuenta el HORARIO DE SOPORTE DE LA PLATAFORMA: LUNES A JUEVES DE 9 A 19 Y VIERNES DE 9 A 15 EN LA DIRECCION licitacionE@hacienda.gob-es
Presentación de ofertas
Electrónica
Duración del contrato
5 años
Más detalles
Obtención de documentación
hasta el 30/11/2026
Variantes
No se admiten
Revisión de precios
No procede

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA
817.219 €
Presupuesto con IVA
988.835 €
Financiación
No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 70 % · por juicio de valor, 30 %

  • Ampliación del plazo de garantía · fórmula10 %
  • Memoria · juicio de valor10 %

    Memoria y planificación del obra, suministro e instalación

  • Gestión del autoconsumo colectivo · juicio de valor10 %
  • Oferta economica · fórmula, precio60 %
  • Plan de mantenimiento · juicio de valor10 %

    Descripción del plan de mantenimiento

Solvencia y requisitos

Solvencia económica y financiera

  • Otros

    Esta documentación se le requerirá al licitador adjudicatario

Solvencia técnica o profesional

  • Otros

    Esta documentación se le requerirá al licitador adjudicatario

Condiciones especiales de ejecución

  • Consideraciones de tipo ambiental

    -Justificación del Plan de Recogida y Gestión de Residuos de Obra -Minimización de Emisiones de Polvo y Partículas

Subcontratación

  • La empresa adjudicataria podra concertar con terceros la realizacion parcial de las prestaciones de obra o servicios, con estricta sujecion a los limites y requisitos establecidos en el artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Garantías y declaraciones

Garantías
  • Definitiva5 %
  • Complementaria5 %
Declaraciones exigidas
  • Capacidad de obrar

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.

Pliegos y documentos

Pliego administrativo

9 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

  • 27/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
  • 27/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.