Renovación de la Calle Mayor entre la bifurcación con Calle Sorripas y el cruce con Calle Crucillata, en Bielsa

Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.

Pleno del Ayuntamiento de Bielsa admite ofertas hasta el 15/11/2026 (quedan 18 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 171.915 € sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años, Alcaldía del Ayuntamiento de Bielsa, la entidad de la que depende, ha adjudicado 31 contratos en estas categorías (CPV 452) a 9 empresas distintas, con un importe medio de 26.017 € y una baja media del 4,6 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452 Licitaciones abiertas en Aragón

Plazo de ofertas

días · hasta el 15/11/2026 a las 12:00

Presupuesto

171.915 €

sin IVA · 2 lotes

Antecedentes del órgano

contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 4,6 %

Anunciado

26/10/2026

en PLACSP

Contrato de obras
Trabajos de pavimentación de calles
Huesca
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 11 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.

Qué se contrata

Expediente: 2026_1923294R
Tipo de contrato: Obras · Construcción
Procedimiento: Abierto simplificado
Lugar de ejecución: Huesca

Códigos CPV

Lotes (2)

Lote	Objeto	Sin IVA	CPV
1	Separata 1	100.030 €	45233252, 45232150, 45232300
2	Separata 2	71.885 €	45232150, 45232300, 45233252

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación: 26/10/2026
Fin del plazo de ofertas: 15/11/2026 a las 12:00 · quedan 18 díasLos licitadores podrán presentar oferta a todos los lotes, es decir, no hay limitación para la presentación de oferta por lotes, garantizándose la máxima concurrencia en la licitación. Los licitadores que se presenten a varios lotes podrán expresar su orden de preferencia de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor oferta en más de dos de ellos. Los licitadores deberán indicar en el exterior de cada sobre el lote al que presentan oferta
Presentación de ofertas: Electrónica
Presentación por lotes: Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
Duración del contrato: 11 meses

Más detalles

Obtención de documentación: hasta el 09/11/2026
Variantes: No se admiten

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA: 171.915 €
Presupuesto con IVA: 208.017 €
Financiación: No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

PRECIO · fórmula, precio100 %
Se puntuarán en orden decreciente, otorgando 100 puntos a la oferta económicamente más ventajosa, y minorando las demás de forma proporcional, aplicando la formula que recoge la clausula 10 del PCAP

Solvencia y requisitos

Solvencia económica y financiera: Otros
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector público acredita, salvo prueba en contrario la aptitud del empresario
Solvencia técnica o profesional: Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector público acredita, salvo prueba en contrario, la aptitud del empresario
Condiciones especiales de ejecución: Consideraciones de tipo ambiental
El contratista deberá garantizar la protección ambiental de la zona, acreditando el correcto tratamiento de los residuos metálicos para su transformación y aprovechamiento posterior
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo
1 Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo, el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables 2 obligación de acreditar el cumplimiento de los pagos a las empresas subcontratistas o suministradoras
Subcontratación: Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias del contrato con las condiciones del art 215 de la LCSO, Ley 9/2017, 8 de noviembre, y el PCAP del contrato

Garantías y declaraciones

Garantías: Definitiva5 %
Declaraciones exigidas: Capacidad de obrar
No estar incurso en incompatibilidades
No prohibición para contratar

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.

Pliegos y documentos

Pliego administrativo

PCAP calle Mayor.pdf

Pliego técnico

PPT_Proyecto simplificado_Calle Mayor.pdf

Anexos (5)

Documentos del expediente (2)

9 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

26/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
26/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.