En plazo de ofertasLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de Quero · expediente 919/2026

Repavimentacion de la Zona Peatonal en Plataforma Unica de la Ctra. Villafranca (Avda. Castilla-La Mancha) - Tramo entre la Ronda del Pueblo y la calle Carros, Quero (Toledo)

Alcaldía del Ayuntamiento de Quero admite ofertas hasta el 10/11/2026 (quedan 11 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 64.463 € sin IVA. En los últimos 3 años, Ayuntamiento de Quero, la entidad de la que depende, ha adjudicado 5 contratos en estas categorías (CPV 452) a 5 empresas distintas, con un importe medio de 68.689 € y una baja media del 16,6 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452 Licitaciones abiertas en Toledo

Plazo de ofertas

días · hasta el 10/11/2026 a las 15:00

Presupuesto

64.463 €

sin IVA

Antecedentes del órgano

contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 16,6 %

Anunciado

23/10/2026

en PLACSP

Contrato de obras
Trabajos de repavimentación
QUERO, Toledo
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 3 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.

Qué se contrata

Expediente: 919/2026
Tipo de contrato: Obras · Construcción de autopistas,carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos
Procedimiento: Abierto simplificado
Lugar de ejecución: QUERO, Toledo

Códigos CPV

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación: 23/10/2026
Fin del plazo de ofertas: 10/11/2026 a las 15:00 · quedan 11 díasLas proposiciones se presentaran exclusivamente de forma electronica a traves de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.
Presentación de ofertas: Electrónica
Duración del contrato: 3 meses

Más detalles

Obtención de documentación: hasta el 10/11/2026
Variantes: No se admiten

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA: 64.463 €
Presupuesto con IVA: 78.000 €
Financiación: No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

OFERTA ECONOMICA · fórmula, precio100 %
Se valorara la oferta economica hasta un maximo de 100 puntos, conforme a la formula establecida en el PCAP.

Solvencia y requisitos

Condiciones especiales de ejecución: Consideraciones tipo social
En el supuesto de que para la ejecucion del contrato el adjudicatario precise incorporar nuevo personal, las nuevas contrataciones deberan recaer en personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en los Servicios Publicos de Empleo correspondientes.
Subcontratación: Se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones objeto del contrato en los terminos y condiciones establecidos en el articulo 215 de la LCSP.

Garantías y declaraciones

Declaraciones exigidas: Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.

Pliegos y documentos

3 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

23/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
23/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.