En plazo de ofertasLicitación · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almàssera · expediente 2408/2025
Derribo casa calle Cervantes nº 5 y ejecución de aparcamiento provisional en el Municipio de Almàssera
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almàssera admite ofertas hasta el 09/11/2026 (quedan 13 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 122.612 € sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años, Ayuntamiento de Almàssera, la entidad de la que depende, ha adjudicado 8 contratos en estas categorías (CPV 451, 452) a 6 empresas distintas, con un importe medio de 332.587 € y una baja media del 10,4 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 451Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Valencia
Plazo de ofertas
13
días · hasta el 09/11/2026 a las 23:59
Presupuesto
122.612 €
sin IVA · 2 lotes
Antecedentes del órgano
8
contratos en CPV 451, 452 en 3 años · baja media 10,4 %
Anunciado
20/10/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de demolición
Almassera, Valencia/València
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 6 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- 2408/2025
- Tipo de contrato
- Obras · Demolición de inmuebles y movimientos de tierras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Almassera, Valencia/València
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Demolición de vivienda | 51.219 € | 45111100 |
| 2 | Ejecución de aparcamiento público | 71.393 € | 45233222 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 20/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 09/11/2026 a las 23:59 · quedan 13 díasContrato de obras derribo C/Cervantes 5 y ejecución aparcamiento provisional en el municipio de Almàssera.
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 6 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 09/11/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 122.612 €
- Presupuesto con IVA
- 148.361 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Oferta económica · fórmula, precio100 %
Oferta económica
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Ver clausula 8.3 PCAP
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
Ver clausula 8.4 PCAP
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- Capacidad de obrar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
6 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 20/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 20/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 20/10/2026Anuncio Previo · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.