En plazo de ofertasLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de Manises · expediente 2754824W
Obras para la ejecución de las actuaciones incluidas en el plan edificant correspondientes a la fase 2 del CEIP Enric Valor ya la adecuación y mejora del CEIP José Garcia Planells
Alcaldía del Ayuntamiento de Manises admite ofertas hasta el 16/11/2026 (quedan 19 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto, con un presupuesto de 1,3 M€ sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 51 contratos en estas categorías (CPV 452, 453) a 29 empresas distintas, con un importe medio de 172.909 € y una baja media del 3,5 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Categoría CPV 453Licitaciones abiertas en Valencia
Plazo de ofertas
19
días · hasta el 16/11/2026 a las 23:59
Presupuesto
1,3 M€
sin IVA · 2 lotes
Antecedentes del órgano
51
contratos en CPV 452, 453 en 3 años · baja media 3,5 %
Anunciado
20/10/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de construcción de edificios escolares
Valencia/València
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación electrónica
Dura 6 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta.
Qué se contrata
- Expediente
- 2754824W
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil
- Procedimiento
- Abierto
- Lugar de ejecución
- Valencia/València
Códigos CPV
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Obras correspondientes a la Fase 2 del CEIP Enric Valor i Vives | 637.711 € | 45214200, 45200000, 45331200, 45261410, 45300000 |
| 2 | Obras de adecuación y mejora del CEIP José García Planells. | 694.711 € | 45214200, 45300000, 45331200, 45200000, 45261410 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 20/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 16/11/2026 a las 23:59 · quedan 19 días
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta
- Duración del contrato
- 6 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 16/11/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 1.332.042 €
- Presupuesto con IVA
- 1.611.771 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 70 % · por juicio de valor, 30 %
- Oferta económica · fórmula, precio40 %
- Ampliación del plazo de garantía · fórmula10 %
- Memoria de organización · juicio de valor30 %
- Disposición de jefe de obra · fórmula20 %
Disposición de Jefe de obra de obra vinculado a la misma con experiencia en intervenciones en edificios públicos en uso mientras se ejecutaban las obras
Solvencia y requisitos
- Clasificación empresarial
J2-3
C4-3
I9-3
C6-3
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones tipo social
Durante toda la ejecución del contrato el adjudicatario deberá cumplir las obligaciones derivadas de la normativa laboral, de Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y del convenio colectivo que resulte de aplicación al personal adscrito al contrato.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer
El contratista deberá garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de igualdad de trato y no discriminación durante toda la ejecución del contrato.
Consideraciones de tipo ambiental
El adjudicatario deberá realizar la gestión de los residuos de construcción y demolición conforme al Estudio de Gestión de Residuos incorporado a los proyectos, debiendo acreditar documentalmente su correcta entrega a gestor autorizado cuando resulte exigible por la normativa vigente
Garantías y declaraciones
- Declaraciones exigidas
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Capacidad de obrar
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- No prohibición para contratar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos (4)
11 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 20/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 20/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 21/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratanterectificación o republicación
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.