En plazo de ofertasLicitación · Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de las Illes Balears · expediente CONTR 2026/7997
Instalación y restauración de pasarelas en la necrópolis del Puig des Molins
Obra para la instalación de un nuevo tramo de pasarela en la necrópolis del Puig des Molins (Fase III) y restauración de la pasarela existente (Fase I)
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de las Illes Balears admite ofertas hasta el 08/11/2026 (quedan 12 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 273.973 € sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años, Comunidad Autónoma Illes Balears, la entidad de la que depende, ha adjudicado 28 contratos en estas categorías (CPV 452) a 16 empresas distintas, con un importe medio de 757.812 € y una baja media del 19,2 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Mallorca
Plazo de ofertas
12
días · hasta el 08/11/2026 a las 23:59
Presupuesto
273.973 €
sin IVA · 2 lotes
Valor estimado
346.150 €
con prórrogas y opciones, sin IVA
Antecedentes del órgano
28
contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 19,2 %
Contrato de obras
Trabajos diversos de pavimentación
Eivissa, Mallorca
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 6 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- CONTR 2026/7997
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Eivissa, Mallorca
Códigos CPV
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuevo tramo de pasarela en la necrópolis del Puig des Molins (Fase III) | 222.922 € | 45233200 |
| 2 | Restauración de la pasarela de madera existente en la Necrópolis des Puig des Molins (Fase I) | 49.646 € | 45233200 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 19/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 08/11/2026 a las 23:59 · quedan 12 días
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 6 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 08/11/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 273.973 €
- Presupuesto con IVA
- 331.353 €
- Valor estimado
- 346.150 €Con prórrogas y opciones, sin IVA.
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Ampliación del plazo de garantía · fórmula10 %
- Oferta económica · fórmula, precio85 %
- Madera procedente de explotaciones forestales sostenibles · fórmula, medioambiental5 %
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
De acuerdo con la letra F.2 del PCAP
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
De acuerdo con la letra F.3 del PCAP
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
Mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, así como la reducción de residuos generados por los trabajos.
- Subcontratación
De acuerdo con la letra P del PCAP
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- No estar incurso en incompatibilidades
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Capacidad de obrar
- No prohibición para contratar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
7 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 19/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 19/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.