En plazo de ofertasLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros · expediente 001/2026
Carpintería exterior y estufa de pellets del centro de ocio El Peñón
Renovación parcial de la carpintería exterior y sustitución de estufa de pellets del centro de ocio El Peñón sito en Calle Z, nº2 de Ortigosa de Cameros (La Rioja). FASE 1
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Alcaldía del Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros admite ofertas hasta el 29/10/2026 (cierra mañana) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 47.519 € sin IVA. En los últimos 3 años, Pleno del Ayuntamiento de Ortigosa de Camero, la entidad de la que depende, no ha adjudicado ningún otro contrato en estas categorías (CPV 450), según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 450Licitaciones abiertas en La Rioja
Plazo de ofertas
Mañana
hasta el 29/10/2026 a las 23:59
Presupuesto
47.519 €
sin IVA
Antecedentes del órgano
0
sin contratos del órgano en CPV 450 en 3 años
Anunciado
15/10/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de construcción
ORTIGOSA DE CAMEROS, La Rioja
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 3 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Qué se contrata
- Expediente
- 001/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- ORTIGOSA DE CAMEROS, La Rioja
Códigos CPV
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 15/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 29/10/2026 a las 23:59 · cierra mañanaObras rehabilitación bar Ortigosa de Cameros
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 3 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 29/10/2026
- Variantes
- No se admiten
- Revisión de precios
- NO APLICA
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 47.519 €
- Presupuesto con IVA
- 57.498 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- CRITERIOS DE CALIDAD CUANTIFICABLES AUTOMATICOS · fórmula, social10 %
Se valorará la ampliación del plazo mínimo de garantía fijado en este pliego (que es de un año) y hasta un máximo de 6 años adicionales, de la siguiente forma: 10 puntos a la oferta que incluya 6 años de garantía adicionales. 8 puntos a la oferta que incluya 5 años de garantía adicionales 6 puntos a la oferta que incluya 4 años de garantía adicionales. 4 puntos a la oferta que incluya 3 años de garantía adicionales. 2 puntos a la oferta que incluya 2 años de garantía adicionales. 1 punto a la oferta que incluya 1 año de garantía adicional.
- MEJOR OFERTA ECONOMICA · fórmula, precio90 %
Precio más bajo no incurso en situación de anormalidad o desproporcionalidad. Hasta 90 puntos.
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Otros
De conformidad con lo establecido en el art. 159.6 b) de la LCSP, se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
- Solvencia técnica o profesional
Otros
De conformidad con lo establecido en el art. 159.6 b) de la LCSP, se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
- Situación personal
Asimismo, los contratistas deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que contribuyan al objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén compren… Ver todoVer menos
Asimismo, los contratistas deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que contribuyan al objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva0 %
- Declaraciones exigidas
- Capacidad de obrar
- No estar incurso en incompatibilidades
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- No prohibición para contratar
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
4 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 15/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 15/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.