En plazo de ofertasLicitación · Viviendas Municipales de Córdoba SA · expediente 2-O/2026
Construcción de dos promociones de viviendas protegidas en Córdoba
Obras con suministro de materiales por ajuste o a tanto alzado y con gestión a riesgo y ventura del contratista para la construcción de dos promociones de 15 viviendas protegidas cada una en régimen de venta, trasteros y plazas de aparcamiento en las parcelas R1 y R2 del PP SRA-SUR del PGOU de córdoba
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Viviendas Municipales de Córdoba SA admite ofertas hasta el 16/11/2026 (quedan 20 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto, con un presupuesto de 4,3 M€ sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 4 contratos en estas categorías (CPV 452) a 4 empresas distintas, con un importe medio de 105.636 € y una baja media del 55,2 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Córdoba
Plazo de ofertas
20
días · hasta el 16/11/2026 a las 14:00
Presupuesto
4,3 M€
sin IVA · 2 lotes
Antecedentes del órgano
4
contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 55,2 %
Anunciado
16/10/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de construcción de inmuebles de viviendas colectivas
Córdoba
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación electrónica
Dura 24 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- 2-O/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción
- Procedimiento
- Abierto
- Lugar de ejecución
- Córdoba
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Parcela R1 del PP Sra-Sur del PGOU de Córdoba. | 2,2 M€ | 45211340 |
| 2 | Parcela R2 del PP Sra-Sur del PGOU de Córdoba. | 2,1 M€ | 45211340 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 16/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 16/11/2026 a las 14:00 · quedan 20 días
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 24 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 16/11/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 4.299.512 €
- Presupuesto con IVA
- 4.729.464 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Ampliación del Plan de control de calidad · fórmula10 %
Conforme se describe en el apartado B.4 del Anexo X del pliego CAP.
- Plazo de garantía · fórmula10 %
Conforme se describe en el apartado B.2 del Anexo X del pliego CAP.
- Precio Oferta Integradora - Lotes 1_2 · fórmula, precio0 %
- Oferta económica · fórmula, precio66 %
Conforme se describe en el apartado A del Anexo X del pliego CAP.
- Plazo de ejecución · fórmula2 %
Conforme se describe en el apartado B.1 del Anexo X del pliego CAP.
- Experiencia del jefe de obra y del encargado en ejecución de obras · fórmula12 %
Conforme se describe en el apartado B.3 del Anexo X del pliego CAP.
Solvencia y requisitos
- Clasificación empresarial
C*-4
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones tipo social
La empresa deberá respetar el estricto cumplimiento de los pagos a los trabajadores.
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo
Se deberá garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- Capacidad de obrar
- No prohibición para contratar
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- No estar incurso en incompatibilidades
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos (8)
Ver 3 másVer menos
16 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 16/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 16/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.