En plazo de ofertasLicitación · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del Campo · expediente 12595/2026
Instalación de climatización en colegios públicos de Mejorada del Campo
Procedimiento abierto simplificado obras denominadas "Instalación de Sistema de Climatización en Colegios Públicos CERVANTES, EUROPA, HENARES, JARAMA Y PICASSO de Mejorada del Campo". Sistema lotes. Financiadas con Plan Regional de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (PIR) 2022-2026
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del Campo admite ofertas hasta el 05/11/2026 (quedan 8 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 490.635 € sin IVA en 5 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 4 contratos en estas categorías (CPV 425, 453) a 3 empresas distintas, con un importe medio de 879.612 € y una baja media del 10,3 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 453Categoría CPV 425Licitaciones abiertas en Madrid
Plazo de ofertas
8
días · hasta el 05/11/2026 a las 23:59
Presupuesto
490.635 €
sin IVA · 5 lotes
Antecedentes del órgano
4
contratos en CPV 425, 453 en 3 años · baja media 10,3 %
Anunciado
16/10/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de instalación de aire acondicionado
Madrid
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 60 días
Sin prórroga publicada en el anuncio.
5 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 5 por oferta.
Qué se contrata
- Expediente
- 12595/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Otras instalaciones de edificios y obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Madrid
Lotes (5)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistema Climatización C.E.I.P. Jarama | 111.617 € | 45331220, 42512300 |
| 2 | Sistema Climatización C.E.I.P. Cervantes | 109.202 € | 45331220, 42512300 |
| 3 | Sistema Climatización C.E.I.P. Europa | 92.371 € | 45331220, 42512300 |
| 4 | Sistema Climatización C.E.I.P. Henares | 90.265 € | 45331220, 42512300 |
| 5 | Sistema Climatización C.E.I.P. Picasso | 87.181 € | 45331220, 42512300 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 16/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 05/11/2026 a las 23:59 · quedan 8 díasConforme cl. 23.1 del PCAP
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 5 por oferta
- Duración del contrato
- 60 días
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 05/11/2026
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 490.635 €
- Presupuesto con IVA
- 593.669 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Lote 1: Sistema Climatización C.E.I.P. Jarama
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Mantenimiento de las instalaciones · fórmula15 %
Establecido en cl. 18 del PCAP
- Propuesta económica · fórmula, precio55 %
Establecido en la cl. 18 del PCAP.
- Mejoras sobre el anexo IV del Proyecto de Obras de cada edificio así como la mejora de climatización del polideportivo Municipal · fórmula25 %
Establecido en cl. 18 del PCAP
- Ampliación del período de garantía de las instalaciones de climatización · fórmula5 %
Establecido en cl. 18 del PCAP
Lote 2: Sistema Climatización C.E.I.P. Cervantes
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Propuesta económica · fórmula, precio55 %
Establecido en la cl. 18 del PCAP.
- Ampliación del período de garantía de las instalaciones de climatización · fórmula5 %
Establecido en cl. 18 del PCAP
- Mejoras sobre el anexo IV del Proyecto de Obras de cada edificio así como la mejora de climatización del polideportivo Municipal · fórmula25 %
Establecido en cl. 18 del PCAP
- Mantenimiento de las instalaciones · fórmula15 %
Establecido en cl. 18 del PCAP
Lote 3: Sistema Climatización C.E.I.P. Europa
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Ampliación del período de garantía de las instalaciones de climatización · fórmula5 %
Establecido en cl. 18 del PCAP
- Propuesta económica · fórmula, precio55 %
Establecido en la cl. 18 del PCAP.
- Mantenimiento de las instalaciones · fórmula15 %
Establecido en cl. 18 del PCAP
- Mejoras sobre el anexo IV del Proyecto de Obras de cada edificio así como la mejora de climatización del polideportivo Municipal · fórmula25 %
Establecido en cl. 18 del PCAP
Lote 4: Sistema Climatización C.E.I.P. Henares
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Propuesta económica · fórmula, precio55 %
Establecido en la cl. 18 del PCAP.
- Ampliación del período de garantía de las instalaciones de climatización · fórmula5 %
Establecido en cl. 18 del PCAP
- Mejoras sobre el anexo IV del Proyecto de Obras de cada edificio así como la mejora de climatización del polideportivo Municipal · fórmula25 %
Establecido en cl. 18 del PCAP
- Mantenimiento de las instalaciones · fórmula15 %
Establecido en cl. 18 del PCAP
Lote 5: Sistema Climatización C.E.I.P. Picasso
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Ampliación del período de garantía de las instalaciones de climatización · fórmula5 %
Establecido en cl. 18 del PCAP
- Propuesta económica · fórmula, precio55 %
Establecido en la cl. 18 del PCAP.
- Mantenimiento de las instalaciones · fórmula15 %
Establecido en cl. 18 del PCAP
- Mejoras sobre el anexo IV del Proyecto de Obras de cada edificio así como la mejora de climatización del polideportivo Municipal · fórmula25 %
Establecido en cl. 18 del PCAP
Solvencia y requisitos
Todo el expediente
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
"El adjudicatario deberá contar con sistemas de gestión medioambiental basados en las normas europeas o internacionales sobre esta materia, certificados por organismos independientes conformes a la legislación comunitaria o las normas europeas,.-...." VER CL. 10 DEL PCAP COMPLETA
Consideraciones tipo social
"El adjudicatario además de cumplir, respecto de los trabajadores vinculados a la ejecución del contrato, las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo,..." VER CL. 10DEL PCAP COMPLETA
Lote 1: Sistema Climatización C.E.I.P. Jarama
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
En la cl. 13.2.A) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 735.952,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración… Ver todoVer menos
En la cl. 13.2.A) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 735.952,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración responsable del Anexo III del PCAP, si bien su acreditación sólo se exigirá en función de los lotes en lo que el contratista haya sido propuesto como adjudicatario mediante el correspondiente requerimiento.
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
En la cl. 13.2.B) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 343.446,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración r… Ver todoVer menos
En la cl. 13.2.B) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 343.446,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración responsable del Anexo III del PCAP, si bien su acreditación sólo se exigirá en función de los lotes en lo que el contratista haya sido propuesto como adjudicatario mediante el correspondiente requerimiento
Lote 2: Sistema Climatización C.E.I.P. Cervantes
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
En la cl. 13.2.A) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 735.952,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración… Ver todoVer menos
En la cl. 13.2.A) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 735.952,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración responsable del Anexo III del PCAP, si bien su acreditación sólo se exigirá en función de los lotes en lo que el contratista haya sido propuesto como adjudicatario mediante el correspondiente requerimiento.
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
En la cl. 13.2.B) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 343.446,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración r… Ver todoVer menos
En la cl. 13.2.B) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 343.446,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración responsable del Anexo III del PCAP, si bien su acreditación sólo se exigirá en función de los lotes en lo que el contratista haya sido propuesto como adjudicatario mediante el correspondiente requerimiento
Lote 3: Sistema Climatización C.E.I.P. Europa
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
En la cl. 13.2.A) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 735.952,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración… Ver todoVer menos
En la cl. 13.2.A) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 735.952,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración responsable del Anexo III del PCAP, si bien su acreditación sólo se exigirá en función de los lotes en lo que el contratista haya sido propuesto como adjudicatario mediante el correspondiente requerimiento.
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
En la cl. 13.2.B) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 343.446,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración r… Ver todoVer menos
En la cl. 13.2.B) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 343.446,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración responsable del Anexo III del PCAP, si bien su acreditación sólo se exigirá en función de los lotes en lo que el contratista haya sido propuesto como adjudicatario mediante el correspondiente requerimiento
Lote 4: Sistema Climatización C.E.I.P. Henares
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
En la cl. 13.2.A) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 735.952,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración… Ver todoVer menos
En la cl. 13.2.A) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 735.952,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración responsable del Anexo III del PCAP, si bien su acreditación sólo se exigirá en función de los lotes en lo que el contratista haya sido propuesto como adjudicatario mediante el correspondiente requerimiento.
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
En la cl. 13.2.B) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 343.446,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración r… Ver todoVer menos
En la cl. 13.2.B) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 343.446,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración responsable del Anexo III del PCAP, si bien su acreditación sólo se exigirá en función de los lotes en lo que el contratista haya sido propuesto como adjudicatario mediante el correspondiente requerimiento
Lote 5: Sistema Climatización C.E.I.P. Picasso
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
En la cl. 13.2.A) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 735.952,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración… Ver todoVer menos
En la cl. 13.2.A) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 735.952,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración responsable del Anexo III del PCAP, si bien su acreditación sólo se exigirá en función de los lotes en lo que el contratista haya sido propuesto como adjudicatario mediante el correspondiente requerimiento.
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
En la cl. 13.2.B) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 343.446,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración r… Ver todoVer menos
En la cl. 13.2.B) del PCAP se establece diferentes cantidades para los umbrales dependiendo del nº de lotes a los que se presente. Para todos los lotes el umbral es 343.446,00 euros. Para el proceso de licitación se deberá indicar el datos correspondiente en cuanto a la solvencia en la declaración responsable del Anexo III del PCAP, si bien su acreditación sólo se exigirá en función de los lotes en lo que el contratista haya sido propuesto como adjudicatario mediante el correspondiente requerimiento
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- No prohibición para contratar
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
- Capacidad de obrar
- No estar incurso en incompatibilidades
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos (20)
Ver 15 másVer menos
Documentos del expediente (2)
24 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 16/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 16/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 21/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratanterectificación o republicación
- 22/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratanterectificación o republicación
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.