Obras “Actuación 3.1. Reurbanización de la Avda. Dr. Marañón. Mejora de acceso al Centro Comercial, Tipo de Acción 4, Subtipo 4.1 y la Actuación 3.2. Infraestructura ciclista en la Avda. Dr. Marañón, Tipo de Acción 2, Subtipo 2.3, en el marco del Plan de Actuación Integrado de Almoradí, operación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)”.

Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almoradí admite ofertas hasta el 06/11/2026 (quedan 9 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 2 M€ sin IVA. En los últimos 3 años, Ayuntamiento de Almoradí, la entidad de la que depende, ha adjudicado 38 contratos en estas categorías (CPV 450, 451, 452) a 25 empresas distintas, con un importe medio de 297.415 € y una baja media del 2,6 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452 Categoría CPV 451 Categoría CPV 450 Licitaciones abiertas en Alicante

Plazo de ofertas

días · hasta el 06/11/2026 a las 12:00

Presupuesto

2 M€

sin IVA

Antecedentes del órgano

contratos en CPV 450, 451, 452 en 3 años · baja media 2,6 %

Anunciado

16/10/2026

en PLACSP

Contrato de obras
Trabajos diversos de pavimentación
Almoradí, Alicante/Alacant
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 5 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.

Qué se contrata

Expediente: 7981/2026
Tipo de contrato: Obras · Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil
Procedimiento: Abierto simplificado
Lugar de ejecución: Almoradí, Alicante/Alacant

Códigos CPV

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación: 16/10/2026
Fin del plazo de ofertas: 06/11/2026 a las 12:00 · quedan 9 díasEl plazo de presentación de ofertas se inicia el día 17 de octubre de 2026, a las 00:00 horas.
Presentación de ofertas: Electrónica
Duración del contrato: 5 meses

Más detalles

Obtención de documentación: hasta el 06/11/2026
Variantes: No se admiten

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA: 1.959.412 €
Presupuesto con IVA: 2.370.889 €
Financiación: Financiación con fondos de la UE · Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 75 % · por juicio de valor, 25 %

Memoria Técnica · juicio de valor25 %
Proposición Económica · fórmula, precio75 %

Solvencia y requisitos

Condiciones especiales de ejecución: Consideraciones tipo social
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de su oferta, especialmente en lo que se refiere al personal técnico encargado de ejecutar el servicio. El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para ello (artículo 76.2 LCSP).
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer
Será obligación de la empresa adjudicataria la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista en toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que se precise para la ejecución del contrato.
Consideraciones de tipo ambiental
La contratista debe garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm–DNSH»), tanto en su normativa de desarrollo, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación.
Subcontratación: 40 %

Garantías y declaraciones

Garantías: Definitiva5 %
Complementaria5 %
Declaraciones exigidas: Capacidad de obrar
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.

Pliegos y documentos

Pliego administrativo

PCAP.pdf

Anexos (10)

Ver 5 más

Documentos del expediente (3)

14 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

16/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
16/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.