En plazo de ofertasLicitación · Pleno del Ayuntamiento de Rebollar · expediente 50/2026
Reparación de caminos municipales en Rebollar
La ejecución material de las obras definidas en el proyecto o documentación técnica aprobada para la reparación, restitución, reconstrucción, mejora o ampliación de dos caminos municipales del término municipal de Rebollar:Camino Prado Dehesa (Cerro del Guijo) y Camino de Mata Pina
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Pleno del Ayuntamiento de Rebollar admite ofertas hasta el 10/11/2026 (quedan 12 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 107.814 € sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años, Alcaldía del Ayuntamiento de Rebollar, la entidad de la que depende, no ha adjudicado ningún otro contrato en estas categorías (CPV 452), según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Extremadura
Plazo de ofertas
12
días · hasta el 10/11/2026 a las 13:00
Presupuesto
107.814 €
sin IVA · 2 lotes
Antecedentes del órgano
0
sin contratos del órgano en CPV 452 en 3 años
Anunciado
13/10/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de pavimentación, excepto carreteras
Cáceres
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 2 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- 50/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Cáceres
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Camino Prado Dehesa (Cerro del Guijo) | 61.216 € | 45233250 |
| 2 | Camino Mata Pinar | 46.598 € | 45233250 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 13/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 10/11/2026 a las 13:00 · quedan 12 días
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 2 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 10/11/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 107.814 €
- Presupuesto con IVA
- 130.455 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Oferta economica · fórmula, precio95 %
Se valorará hasta un máximo de 95 puntos sobre el total el mejor precio ofertado por los licitadores, atendiendo a la siguiente fórmula matemática:-La oferta más ventajosa será valorada con 95 puntos y el resto de las ofertas serán valoradas mediante una proporción inversa,
- Ampliación plazo de garantía · fórmula5 %
Se trata de una prestación adicional de mejora en el proceso específico de vida útil de la obra, consistente en la ampliación del plazo de garantía mínimo exigido. Se valorará el incremento de este respecto al plazo mínimo de 1 año hasta un máximo de 5 puntos
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
2 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 13/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 13/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.