En plazo de ofertasLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de Llanes · expediente CON/2026/121
Mejora de urbanización de la calle de La Calzada
Mejora de urbanización de la calle de La Calzada (Llanes)
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Alcaldía del Ayuntamiento de Llanes admite ofertas hasta el 29/10/2026 (cierra mañana) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 162.818 € sin IVA. En los últimos 3 años ha adjudicado 98 contratos en estas categorías (CPV 451, 452, 453) a 37 empresas distintas, con un importe medio de 110.242 € y una baja media del 29,4 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 451Categoría CPV 452Categoría CPV 453Licitaciones abiertas en Asturias
Plazo de ofertas
Mañana
hasta el 29/10/2026 a las 23:59
Presupuesto
162.818 €
sin IVA
Antecedentes del órgano
98
contratos en CPV 451, 452, 453 en 3 años · baja media 29,4 %
Anunciado
09/10/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de preparación del terreno
Asturias
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 4 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Qué se contrata
- Expediente
- CON/2026/121
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Asturias
Códigos CPV
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 09/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 29/10/2026 a las 23:59 · cierra mañana20 días a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Perfil del Contratante. Se recomienda a los licitadores no esperar al último día para la presentación de sus ofertas. En caso de duda en la presentación, puede consultar la Guía de Servicios de Licitación Electrónica: preparación y presentación de ofertas, o utilizar la asistencia telefónica de la plataforma (915241242)
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 4 meses
Más detallesMenos detalles
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 162.818 €
- Presupuesto con IVA
- 197.010 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Oferta económica · fórmula, precio100 %
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Seguro de indemnización
La empresa adjudicataria del contrato se compromete a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro de responsabilidad civil por la actividad que es objeto del contrato que se adjudica por importe suficiente para amparar los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros, incluido al propio AYUNTAMIENTO DE LLANES, y que sean reclamados por éstos. (Ver aptdo. 19 del anexo I del PCAP)
Cifra anual de negocio
Volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, cuyo importe sea igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato (244 227,165 euros). (Ver aptdo. 14 del anexo I del PCAP)
- Solvencia técnica o profesional
Otros
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará mediante : -Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la plantilla de la empresa, d… Ver todoVer menos
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará mediante : -Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la plantilla de la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por el órgano de contratación. - Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por el órgano de contratación. (Ver aptdo. 14 del anexo I del PCAP)
Trabajos realizados
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaro… Ver todoVer menos
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. El importe anual acumulado de dichas obras en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del contrato (113 972,67 euros). (Ver aptdo. 14 del anexo I del PCAP)
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Asimismo, deberá retirar los residuos generados para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.
Consideraciones tipo social
La empresa adjudicataria deberá cumplir durante toda la ejecución del contrato el Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- No estar incurso en incompatibilidades
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Capacidad de obrar
- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
- No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
- No prohibición para contratar
- Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
6 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 09/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 09/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.