En plazo de ofertasLicitación · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe · expediente 2026000112

Construcción de dos instalaciones deportivas Pumptrack en Getafe

Ejecución de las obras de dos instalaciones deportivas de uso libre Pumptrack en el municipio de Getafe

Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe admite ofertas hasta el 29/10/2026 (quedan 2 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 410.798 € sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años, Ayuntamiento de Getafe, la entidad de la que depende, ha adjudicado 56 contratos en estas categorías (CPV 452) a 43 empresas distintas, con un importe medio de 719.151 € y una baja media del 32 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452 Licitaciones abiertas en Madrid

Plazo de ofertas

días · hasta el 29/10/2026 a las 23:59

Presupuesto

410.798 €

sin IVA · 2 lotes

Antecedentes del órgano

contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 32 %

Anunciado

09/10/2026

en PLACSP

Contrato de obras
Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
Madrid
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 2 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.

Qué se contrata

Expediente: 2026000112
Tipo de contrato: Obras · Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil
Procedimiento: Abierto simplificado
Lugar de ejecución: Madrid

Códigos CPV

45212200 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas

Lotes (2)

Lote	Objeto	Sin IVA	CPV
1	Ejecución de las obras de instalación deportiva de uso libre Pumptrack en la parcela EQ-14 del barrio de Los Molinos.	223.690 €	45212200
2	Ejecución de las obras de instalación deportiva de uso libre Pumptrack en la parcela Soc. 3.1. del barrio El Bercial.	187.108 €	45212200

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación: 09/10/2026
Fin del plazo de ofertas: 29/10/2026 a las 23:59 · quedan 2 días
Presentación de ofertas: Electrónica
Presentación por lotes: Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
Duración del contrato: 2 meses

Más detalles

Variantes: No se admiten

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA: 410.798 €
Presupuesto con IVA: 497.066 €
Financiación: No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Lote 1: Ejecución de las obras de instalación deportiva de uso libre Pumptrack en la parcela EQ-14 del barrio de Los Molinos.

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

Oferta económica · fórmula, precio45 %
Mejora de las condiciones de estancia y confort de los usuarios · fórmula30 %
Ampliación del control de calidad de la obra · fórmula10 %
Ampliación del plazo de garantía · fórmula10 %
Experiencia específica adicional a la solvencia técnica del Jefe de Obra · fórmula5 %

Lote 2: Ejecución de las obras de instalación deportiva de uso libre Pumptrack en la parcela Soc. 3.1. del barrio El Bercial.

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

Ampliación del control de calidad de la obra · fórmula10 %
Ampliación del plazo de garantía · fórmula10 %
Oferta económica · fórmula, precio45 %
Experiencia específica adicional a la solvencia técnica del Jefe de Obra · fórmula5 %
Mejora del equipamiento y servicios complementarios para los usuarios · fórmula30 %

Solvencia y requisitos

Todo el expediente

Condiciones especiales de ejecución: Consideraciones de tipo ambiental
Ver apartado 25 del Anexo I del PCAP

Lote 1: Ejecución de las obras de instalación deportiva de uso libre Pumptrack en la parcela EQ-14 del barrio de Los Molinos.

Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio
Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato referido al mejor ejercicio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario, por importe igual o superior a 335.534,96 €.
Solvencia técnica o profesional: Otros
Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales (Véase Apartado 15 del Anexo I al PCAP).
Trabajos realizados
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años avalada por certificados de buena ejecución que indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras, precisando si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a b… Ver todoVer menos
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años avalada por certificados de buena ejecución que indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras, precisando si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. El importe anual acumulado para el año de mayor ejecución será, por importe igual o superior a 156.582,98 €.

Lote 2: Ejecución de las obras de instalación deportiva de uso libre Pumptrack en la parcela Soc. 3.1. del barrio El Bercial.

Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio
Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato referido al mejor ejercicio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario, por importe igual o superior a 280.662,65 €.
Solvencia técnica o profesional: Trabajos realizados
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años avalada por certificados de buena ejecución que indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras, precisando si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a b… Ver todoVer menos
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años avalada por certificados de buena ejecución que indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras, precisando si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. El importe anual acumulado para el año de mayor ejecución será, por importe igual o superior a 130.975,90 €.
Otros
Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales (Véase Apartado 15 del Anexo I al PCAP).

Garantías y declaraciones

Garantías: Definitiva5 %
Declaraciones exigidas: Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
No estar incurso en incompatibilidades
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Capacidad de obrar

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.

Pliegos y documentos

Documentos del expediente (3)

6 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

09/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
09/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.