En plazoLicitación · Pleno del Ayuntamiento de Sabero · expediente 534/2026
Obras de consolidación, cubrición, recintos y señalización en Sabero
1. Consolidación corralón de Sahelices de Sabero 2. Cubrición pista de pádel de Olleros de Sabero. 3. Recintos para contenedores en el municipio 4. Señalización en el municipio de Sabero
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Pleno del Ayuntamiento de Sabero publicó este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 98.450 € sin IVA en 2 lotes el 09/10/2026; el plazo de ofertas terminó el 28/10/2026 y su estado en PLACSP es «en plazo». En los últimos 3 años, Ayuntamiento de Sabero, la entidad de la que depende, ha adjudicado 3 contratos en estas categorías (CPV 452) a 3 empresas distintas, con un importe medio de 608.590 € y una baja media del 0,1 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Castilla y León
Presupuesto
98.450 €
sin IVA · 2 lotes
Antecedentes del órgano
3
contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 0,1 %
Plazo de ofertas
Cerrado
terminó el 28/10/2026
Estado en PLACSP
En plazo
última versión el 09/10/2026
Contrato de obras
Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Sabero, León
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 4 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- 534/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Sabero, León
Códigos CPV
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 001 | - Consolidación corralón de Sahelices - Recintos contenedores en el municipio de Sabero - Señalización urbana en el municipio de Sabero | 25.769 € | 45200000 |
| 002 | Cubrición de la pista de pádel de Olleros de Sabero | 72.681 € | 45261000, 45200000 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 09/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 28/10/2026 a las 14:00
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 4 meses
Más detallesMenos detalles
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 98.450 €
- Presupuesto con IVA
- 119.124 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Reducción del plazo de ejecución hasta un máximo de 10 puntos · fórmula10 %
- Ampliación del plazo de garantía · fórmula10 %
- Oferta económica · fórmula, precio80 %
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Otros
La empresa adjudicataria deberá aportar la documentación exigida en la cláusula nº 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
- Solvencia técnica o profesional
Otros
La empresa adjudicataria deberá aportar la documentación exigida en la cláusula nº 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Anexos (3)
5 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 09/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 09/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.