En plazo de ofertasLicitación · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Daimiel · expediente 202655

Reparación de caminos rurales en tierra 2026

Contrato de obras: reparación de caminos rurales en tierra 2026

Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Daimiel admite ofertas hasta el 03/11/2026 (quedan 8 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto, con un presupuesto de 59.890 € sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 41 contratos en estas categorías (CPV 451, 452) a 18 empresas distintas, con un importe medio de 25.862 € y una baja media del 32,8 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452 Categoría CPV 451 Licitaciones abiertas en Castilla-La Mancha

Plazo de ofertas

días · hasta el 03/11/2026 a las 23:59

Presupuesto

59.890 €

sin IVA · 2 lotes

Antecedentes del órgano

contratos en CPV 451, 452 en 3 años · baja media 32,8 %

Anunciado

08/10/2026

en PLACSP

Contrato de obras
Caminos y otras superficies empedradas
DAIMIEL, Ciudad Real
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación electrónica
Dura 3 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.

Qué se contrata

Expediente: 202655
Tipo de contrato: Obras · Construcción
Procedimiento: Abierto
Lugar de ejecución: DAIMIEL, Ciudad Real

Códigos CPV

Lotes (2)

Lote	Objeto	Sin IVA	CPV
1	Lote 1: Reparación de Caminos Rurales en Tierra 2026	24.081 €	45233160, 45112500
2	Lote 2: Reparación de Caminos Rurales en Tierra 2026. Fase II.	35.808 €	45233160, 45112500

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación: 08/10/2026
Fin del plazo de ofertas: 03/11/2026 a las 23:59 · quedan 8 días
Presentación de ofertas: Electrónica
Presentación por lotes: Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
Duración del contrato: 3 meses

Más detalles

Obtención de documentación: hasta el 03/11/2026
Variantes: No se admiten

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA: 59.890 €
Presupuesto con IVA: 72.466 €
Financiación: No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Lote 1: Lote 1: Reparación de Caminos Rurales en Tierra 2026

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

Aumento del Plazo de Garantía. 10 puntos · fórmula10 %
Se otorgarán hasta diez puntos por ampliación del plazo de garantía sobre el año de garantía obligatoria, con un máximo de 5 años. Criterio de valoración: 1 año de ampliación: 2 puntos 2 años de ampliación: 4 puntos 3 años de ampliación: 6 puntos 4 años de ampliación: 8 puntos 5 años de ampliación: 10 puntos
Precio de acondicionamiento de caminos en (Euros/m2),hasta 90 puntos. · fórmula, precio90 %
La máxima puntuación (90 puntos) la obtendrá la oferta que menor precio de acondicionamiento de caminos en (Euros/m2), oferte (en las mismas condiciones que las recogidas en el proyecto base. Y la mínima puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta cuyo precio ofertado en (Euro/m2) coincida con el precio del proyecto base, según anteriormente se ha expuesto: 0,38 Euro/m2 (IVA INCLUIDO), valorándose al resto en proporción. La propuesta de caminos a acondicionar con el menor precio de acondicionamiento del firme propuesto sin coste adicional para el Ayuntamiento, son: -Camino de Carca, desde el Carrerón a final del término: 10.000 m2 -Camino de la Mojonera Norte, desde el Polígono 70 Parcela 3 hasta el Polígono 70 Parcela 2: 27.500 m2 No obstante, el Ayuntamiento de Daimiel, puede considerar el acondicionamiento de otros caminos utilizando como base la medición ofertada en base a los condicionantes ofertados.

Lote 2: Lote 2: Reparación de Caminos Rurales en Tierra 2026. Fase II.

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

Aumento plazo garantía · fórmula10 %
Se otorgarán hasta diez puntos por ampliación del plazo de garantía sobre el año de garantía obligatoria, con un máximo de 5 años. Criterio de valoración: 1 año de ampliación: 2 puntos 2 años de ampliación: 4 puntos 3 años de ampliación: 6 puntos 4 años de ampliación: 8 puntos 5 años de ampliación: 10 puntos
Precio Euros/m2 · fórmula, precio90 %
La máxima puntuación (90 puntos) la obtendrá la oferta que menor precio de acondicionamiento de caminos en (Euros/m2), oferte (en las mismas condiciones que las recogidas en el proyecto base. Y la mínima puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta cuyo precio ofertado en (Euros/m2) coincida con el precio del proyecto base, según anteriormente se ha expuesto: 0,38 Euros/m2 (IVA INCLUIDO), valorándose al resto en proporción La propuesta de caminos a acondicionar con el menor precio de acondicionamiento del firme propuesto sin coste adicional para el Ayuntamiento, son: -Camino de Cañada Mendoza, desde el Camino de Molemocho hasta el Camino de los Hitos. 15.000 m2. -Camino Viejo de Madara, desde el Camino de Moledores hasta la Carretera CR-2031: 20.000 m2. No obstante, el Ayuntamiento de Daimiel, puede considerar el acondicionamiento de otros caminos utilizando como base la medición ofertada en base a los condicionantes ofertados.

Solvencia y requisitos

Solvencia económica y financiera: Otros
El requisito de solvencia económica y financiera exigido conforme al Artículo 87.1 a) LCSP es el volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea supe… Ver todoVer menos
El requisito de solvencia económica y financiera exigido conforme al Artículo 87.1 a) LCSP es el volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año. El criterio elegido para la acreditación de la solvencia económica y financiera es el establecido en el artículo 11.4.a) RGLCSP.
Solvencia técnica o profesional: Otros
Una relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anua… Ver todoVer menos
Una relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, avalada A tal efecto las obras se clasifican en: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría 1por certificados de buena ejecución.
Condiciones especiales de ejecución: Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo
a adjudicataria cumplirá con las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales en vigor en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo aplicables a los trabajadores vinculados al contrato. En particular, aplicará las condiciones del último convenio colectivo sectorial y territorial vigente aplicable, sin perjuicio de mejoras correspondientes
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer
La empresa adjudicataria deberá establecer medidas que garanticen la igualdad en el acceso al empleo, la retribución, promoción, formación y permanencia, así como la prevención del acoso sexual en el trabajo, y medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores conforme establece la Ley Orgánica 3/2007
Consideraciones de tipo ambiental
El Adjudicatario respetará en todo momento la legislación ambiental aplicable en todo aquello que le pudiera afectar respecto del suministro contratado.
Subcontratación: El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación conforme al artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Garantías y declaraciones

Garantías: Definitiva5 %
Declaraciones exigidas: No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
No prohibición para contratar
Capacidad de obrar
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.

Pliegos y documentos

Pliego administrativo

PCAP caminos 2026.pdf

Pliego técnico

Proyectos Caminos 2026.pdf

Anexos (8)

Ver 3 más

Documentos del expediente (2)

12 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

08/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
08/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.