ResueltaLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanes · expediente 2466/2026
Climatización del centro socio-cultural de La Ribera de Cabanes
Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanes adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado el 20/10/2026 a Insis Global 2008, S.L. por 76.500 € sin IVA (7,8 % de baja sobre 83.007 €), con 8 licitadores. En los últimos 3 años ha adjudicado 6 contratos en estas categorías (CPV 453) a 6 empresas distintas, con un importe medio de 39.186 € y una baja media del 4,1 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 453Licitaciones abiertas en Comunidad Valenciana
Adjudicado
76.500 €
1 adjudicación sin IVA
Baja
7,8 %
sobre 83.007 € de presupuesto base
Licitadores
8
ofertas recibidas
Presupuesto
83.007 €
sin IVA
Adjudicado a Insis Global 2008, S.L.
76.500 € sin IVA · 7,8 % de baja · 8 licitadores
Contrato de obras
Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
CABANES (RIBERA), Castellón/Castelló
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 2 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Adjudicación
| Lote | Resultado | Adjudicatario | Importe | Baja | Licitadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Único | Formalizado20/10/2026 | Insis Global 2008, S.L.pyme | 76.500 € | 7,8 % | 8 |
El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.
Qué se contrata
- Expediente
- 2466/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Otras instalaciones de edificios y obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- CABANES (RIBERA), Castellón/Castelló
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 04/09/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 24/09/2026 a las 23:59
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 2 meses
Más detallesMenos detalles
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 83.007 €
- Presupuesto con IVA
- 100.439 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- PRECIO · fórmula, precio65 %
- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA · fórmula15 %
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRATUITO ADICIONAL · fórmula20 %
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Se acreditará mediante declaración responsable que consta como ANEXO I del PCAP. El licitador que resulte propuesto como adjudicatario deberá justificar la solvencia de acuerdo con la cláusula 6 del PCAP. La clasificación del contratista que se indica a continuación acreditará su solvencia económica… Ver todoVer menos
Se acreditará mediante declaración responsable que consta como ANEXO I del PCAP. El licitador que resulte propuesto como adjudicatario deberá justificar la solvencia de acuerdo con la cláusula 6 del PCAP. La clasificación del contratista que se indica a continuación acreditará su solvencia económica y financiera y técnica y profesional para contratar: Grupo J (instalaciones mecánicas), Subgrupo 2 (ventilación, refrigeración y climatización), Categoría 1 (si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros).
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
Se acreditará mediante declaración responsable que consta como ANEXO I del PCAP. El licitador que resulte propuesto como adjudicatario deberá justificar la solvencia de acuerdo con la cláusula 6 del PCAP. La clasificación del contratista que se indica a continuación acreditará su solvencia económica… Ver todoVer menos
Se acreditará mediante declaración responsable que consta como ANEXO I del PCAP. El licitador que resulte propuesto como adjudicatario deberá justificar la solvencia de acuerdo con la cláusula 6 del PCAP. La clasificación del contratista que se indica a continuación acreditará su solvencia económica y financiera y técnica y profesional para contratar: Grupo J (instalaciones mecánicas), Subgrupo 2 (ventilación, refrigeración y climatización), Categoría 1 (si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros).
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
El adjudicatario deberá realizar la recuperación, purga y manipulación de los gases refrigerantes fluorados respetando la normativa vigente (Real Decreto 115/2017 y Reglamento UE 2024/573. Asimismo, los residuos generados durante el montaje deberán ser entregados a un gestor de residuos autorizado (RAEEs)
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- No prohibición para contratar
- Capacidad de obrar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Documentos del expediente (10)
Documentos de los anuncios (2)
- DECRETO ADJUDICACION.pdf
Documento de Acta de Resolución · Anuncio de Adjudicación
- CONTRATO CLIMATIZACION.pdf
Documento de Acta de Formalización · Anuncio de Formalización
14 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 04/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 04/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 20/10/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
- 26/10/2026Anuncio de Formalización · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.