AdjudicadaLicitación · Presidencia de la Entidad Pública Empresarial Aguas de Ames EPEL · expediente 2026_003_AugamesEPEL (Gestdoc.15417/2026)
Obra de red de abastecimiento en Pegariños
Presidencia de la Entidad Pública Empresarial Aguas de Ames EPEL adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado el 15/10/2026 a EXCAVACIONES MIDÓN, S.L. por 81.576 € sin IVA (11,7 % de baja sobre 92.427 €), con 7 licitadores. En los últimos 3 años, Gerencia de la Entidad Pública Empresarial Aguas de Ames EPEL, la entidad de la que depende, ha adjudicado 3 contratos en estas categorías (CPV 452) a 3 empresas distintas, con un importe medio de 52.080 € y una baja media del 9,2 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en A Coruña
Adjudicado
81.576 €
1 adjudicación sin IVA
Baja
11,7 %
sobre 92.427 € de presupuesto base
Licitadores
7
ofertas recibidas
Presupuesto
92.427 €
sin IVA
Adjudicado a EXCAVACIONES MIDÓN, S.L.
81.576 € sin IVA · 11,7 % de baja · 7 licitadores
Contrato de obras
Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua
A Coruña
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 6 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Adjudicación
| Lote | Resultado | Adjudicatario | Importe | Baja | Licitadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Único | Adjudicado15/10/2026 | EXCAVACIONES MIDÓN, S.L.pyme | 81.576 € | 11,7 % | 7 |
El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.
Qué se contrata
- Expediente
- 2026_003_AugamesEPEL (Gestdoc.15417/2026)
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- A Coruña
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 28/08/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 21/09/2026 a las 23:59OBRA DE REDE DE ABASTECEMENTO EN PEGARIÑOS
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 6 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 21/09/2026
- Variantes
- No se admiten
- Revisión de precios
- No
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 92.427 €
- Presupuesto con IVA
- 111.837 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Mejor oferta económica · fórmula, precio100 %
Precio más económico como único criterio de adjudicación
Solvencia y requisitos
- Solvencia técnica o profesional
Otros
El licitador deberá presentar la Declaración responsable del Modelo Anexo IIBis y deberá estar inscrito en el ROLECE o registro equivalente de su CCAA.
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones tipo social
Implantación de medidas de igualdad y conciliación en el ámbito de la empresa
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral
Contratación de mujer desempleada demandante de empleo, persona desempleada de larga duración ó persona menor de 30 años desempleada
Favorecer la formación en el lugar de trabajo
Realización de un mínimo de 8 horas de formación al personal adscrito al contrato en materias relacionadas con la ejecución del mismo.
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos (2)
Documentos del expediente (5)
Documentos de los anuncios
- Resolucion Adjudicacion.pdf
Documento de Acta de Resolución · Anuncio de Adjudicación
10 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 28/08/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 28/08/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 01/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratanterectificación o republicación
- 21/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratanterectificación o republicación
- 22/10/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.