AdjudicadaLicitación · Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias · expediente OBR/2026/0000137852
Adecuacion de aula de psicomotricidad en el CEIP Tigaday. T.M Frontera. El Hierro
Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado el 15/10/2026 a ABRAGON INFRAESTRUCTURAS SL por 262.770 € sin IVA (0,3 % de baja sobre 263.520 €), con 2 licitadores. En los últimos 3 años, Comunidad Autónoma de Canarias, la entidad de la que depende, ha adjudicado 416 contratos en estas categorías (CPV 450, 452) a 200 empresas distintas, con un importe medio de 1 M€ y una baja media del 26,4 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 450Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Canarias
Adjudicado
262.770 €
1 adjudicación sin IVA
Baja
0,3 %
sobre 263.520 € de presupuesto base
Licitadores
2
ofertas recibidas
Presupuesto
263.520 €
sin IVA
Adjudicado a ABRAGON INFRAESTRUCTURAS SL
262.770 € sin IVA · 0,3 % de baja · 2 licitadores
Contrato de obras
Trabajos de construcción
FRONTERA (EL HIERRO), Canarias
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 6 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Adjudicación
| Lote | Resultado | Adjudicatario | Importe | Baja | Licitadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Único | Adjudicado15/10/2026 | ABRAGON INFRAESTRUCTURAS SLpyme | 262.770 € | 0,3 % | 2 |
El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.
Qué se contrata
- Expediente
- OBR/2026/0000137852
- Tipo de contrato
- Obras · Otros acabados de edificios y obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- FRONTERA (EL HIERRO), Canarias
Códigos CPV
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 02/09/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 22/09/2026 a las 23:59Horario peninsular: La hora indicada hace referencia al horario peninsular. Se recomienda que tengan en cuenta el horario de soporte de plataforma (L-J 9h a 19h; V 9h a 15h).
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 6 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 22/09/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 263.520 €
- Presupuesto con IVA
- 281.966 €
- Valor estimado
- 7967 €Con prórrogas y opciones, sin IVA.
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Ampliación del plazo de garantía · fórmula30 %
- Precio ofertado · fórmula, precio70 %
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio184.464 €
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivoestar clasificado, sin perjuicio de que de estarlo en el grupo Csubgrupo 4 y 6 categoria 1, bastara dicha circunstancia para acreditarla solvencia economica y financiera de las personas licitadoras.Asimismo, puede acreditarse la… Ver todoVer menos
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivoestar clasificado, sin perjuicio de que de estarlo en el grupo Csubgrupo 4 y 6 categoria 1, bastara dicha circunstancia para acreditarla solvencia economica y financiera de las personas licitadoras.Asimismo, puede acreditarse la correspondiente solvencia economica yfinanciera, por losmedios establecidos en la clausula 4.3.1 del PCAP.
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados184.464 €
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivoestar clasificado, sin perjuicio de que de estarlo en el grupo Csubgrupo 4 y 6 categoria 1, bastara dicha circunstancia para acreditarla solvencia tecnica de las personas licitadoras. Asimismo, puedeacreditarse la correspondiente solvencia tecnica por los mediosestablecidos en la clausula 4.3.2 del PCAP.
- Subcontratación
Según lo establecido en la cláusula del 30 PCAP.
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- Capacidad de obrar
- No prohibición para contratar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos (5)
Documentos del expediente (11)
Documentos de los anuncios
- Resolucin adjudicacin corregida.pdf
Documento de Acta de Resolución · Anuncio de Adjudicación
19 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 02/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 02/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 15/10/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.