ResueltaLicitación · Sexta Zona de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana · expediente P/0158/Y/26/6
Compartimentar garaje Acuartelamiento de la 6ª Zona en cumplimiento de las recomendaciones elaboradas por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales sobre prevención de Incendios
Sexta Zona de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado el 08/10/2026 a Tecnicas Constructivas Peninsular S.L: por 10.150 € sin IVA (6,8 % de baja sobre 10.886 €), con 3 licitadores. En los últimos 3 años ha adjudicado 19 contratos en estas categorías (CPV 450) a 13 empresas distintas, con un importe medio de 30.678 € y una baja media del 13,2 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 450Licitaciones abiertas en Valencia
Adjudicado
10.150 €
1 adjudicación sin IVA
Baja
6,8 %
sobre 10.886 € de presupuesto base
Licitadores
3
ofertas recibidas
Presupuesto
10.886 €
sin IVA
Adjudicado a Tecnicas Constructivas Peninsular S.L:
10.150 € sin IVA · 6,8 % de baja · 3 licitadores
Contrato de obras
Trabajos de construcción
Valencia/València
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 1 mes
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Adjudicación
| Lote | Resultado | Adjudicatario | Importe | Baja | Licitadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Único | Formalizado08/10/2026 | Tecnicas Constructivas Peninsular S.L:pyme | 10.150 € | 6,8 % | 3 |
El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.
Qué se contrata
- Expediente
- P/0158/Y/26/6
- Tipo de contrato
- Obras · Otros acabados de edificios y obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Valencia/València
Códigos CPV
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 02/09/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 23/09/2026 a las 23:59
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 1 mes
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 10.886 €
- Presupuesto con IVA
- 13.172 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- PRECIO · fórmula, precio100 %
PRECIO
Solvencia y requisitos
- Solvencia técnica o profesional
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
Anexo 3 Compromiso de adscripción de medios
- Situación personal
ROLECE
- Condiciones especiales de ejecución
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer
Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, favoreciendo la aplicación de las medidas que fomenten la igualdad entre hombre y mujeres en el trabajo, respecto a los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato.
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos
Deber de confidencialidad y de la normativa de protección de datos, tanto por la empresa adjudicataria como por todas las personas prestadoras del servicio
- Subcontratación
Ver punto 23 apartado 23.2 del CCP
Garantías y declaraciones
- Declaraciones exigidas
- Capacidad de obrar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos (7)
Documentos del expediente (4)
Documentos de los anuncios (2)
- RESOLUCION ADJUDICACION P0108Y266 F3.pdf
Documento de Acta de Resolución · Anuncio de Adjudicación
- RESOLUCION ADJUDICACION P0158Y266 F4 F.pdf
Documento de Acta de Formalización · Anuncio de Formalización
15 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 02/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 02/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 14/10/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
- 20/10/2026Anuncio de Formalización · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.