ResueltaLicitación · Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) · expediente TSA0083515
Suministro y ejecución de instalación de calefacción mediante canalización vista de acero inoxidable e instalación de radiadores en varios edificios públicos del municipio Benarrabá (Málaga)
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado el 02/10/2026 a Efiterma 2017, S.L. por 103.432 € sin IVA (15,7 % de baja sobre 122.696 €), con 3 licitadores. En los últimos 3 años ha adjudicado 463 contratos en estas categorías (CPV 453) a 261 empresas distintas, con un importe medio de 202.675 € y una baja media del 34,1 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 453Licitaciones abiertas en Málaga
Adjudicado
103.432 €
1 adjudicación sin IVA
Baja
15,7 %
sobre 122.696 € de presupuesto base
Licitadores
3
ofertas recibidas
Presupuesto
122.696 €
sin IVA
Adjudicado a Efiterma 2017, S.L.
103.432 € sin IVA · 15,7 % de baja · 3 licitadores
Contrato de obras
Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Málaga
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 4 meses · desde el 07/10/2026
Prórroga: El plazo de vigencia del presente contrato serán de 6 meses y contará a partir de la fecha de la última firma…
Adjudicación
| Lote | Resultado | Adjudicatario | Importe | Baja | Licitadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Único | Formalizado02/10/2026 | Efiterma 2017, S.L.pyme | 103.432 € | 15,7 % | 3 |
El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.
Qué se contrata
- Expediente
- TSA0083515
- Tipo de contrato
- Obras · Instalación de edificios y obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Málaga
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 11/08/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 04/09/2026 a las 10:00Esta licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), debiendo preparar y presentar los sobres electrónicos que requiera el presente pliego dentro del plazo indicado
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 4 meses · desde el 07/10/2026
- Prórroga
- El plazo de vigencia del presente contrato serán de 6 meses y contará a partir de la fecha de la última firma del contrato, sin perjuicio de las ampliaciones del plazo que conceda el Órgano de Contratación, previa justificación del contratista en la que indique que el retraso no le es imputable, y manteniendo el resto de las condiciones contractuales invariables
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 04/09/2026
- Variantes
- No se admiten
- Revisión de precios
- No aplica la revisión de precios en esta licitación
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 122.696 €
- Presupuesto con IVA
- 148.462 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- PRECIO · fórmula, precio90 %
Se otorgarán 90 puntos al ofertante cuya proposición económica sea más baja, valorándose los demás de acuerdo con la fórmula que se describe en el punto I.1 del Anexo I del PCAP. Se adjudicará a la oferta que resulte con mayor puntuación tras la suma de los criterios establecidos (PRECIO Y CRITERIOS CUALITATIVOS). El licitador presentará oferta económica firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato adobe a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla que se adjunta para el Sobre Electrónico Único.
- MEJORA PLAZO DE EJECUCIÓN · fórmula10 %
Se otorgarán otorgarán 5 puntos por cada semana que se reduzca el plazo de ejecución de 16 semanas (4 meses) establecido por Tragsa de acuerdo con lo que se describe en el punto I.1 del Anexo I del PCAP. Se adjudicará a la oferta que resulte con mayor puntuación tras la suma de los criterios establecidos (PRECIO Y CRITERIOS CUALITATIVOS). El licitador presentará oferta económica firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato adobe a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla que se adjunta para el Sobre Electrónico Único.
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio98.200 €
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas) presentarán Declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante que indique que su cifra anual de negocios referida al mejor ejercicio dentro de los tr… Ver todoVer menos
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas) presentarán Declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante que indique que su cifra anual de negocios referida al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de las actividades del licitador y de presentación de las ofertas, es de importe igual o superior a 98.200 euros (Impuesto no incluido). El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP- Ver Anexo I PCAP (Punto E)
- Solvencia técnica o profesional
Otros
FICHAS TÉCNICAS: Para ser admitidos los licitadores presentarán Declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante de que las tubería y válvulas a suministrar cumplen con las características técnicas requeridas en el pliego. El licitador deberá cum… Ver todoVer menos
FICHAS TÉCNICAS: Para ser admitidos los licitadores presentarán Declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante de que las tubería y válvulas a suministrar cumplen con las características técnicas requeridas en el pliego. El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP- Ver Anexo I PCAP (Punto E)
Trabajos realizados85.900 €
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas) presentarán Declaración responsable, suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, que indique que el licitador ha realizado actuaciones de tipología similar a las del o… Ver todoVer menos
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas) presentarán Declaración responsable, suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, que indique que el licitador ha realizado actuaciones de tipología similar a las del objeto del contrato (CPV:45331000-6) durante los últimos cinco años naturales, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 85.900 euros (impuestos no incluido). El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP- Ver Anexo I PCAP (Punto E)
- Clasificación empresarial
J2-1
- Situación personal
Con Registro de empresas instaladoras térmicas autorizadas por la Consejería de Industria, con sujeción al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones tipo social
Se establece como condición especial en relación con la ejecución del contrato el uso de medidas para prevenir la siniestralidad laboral en lo relativo a la circulación de vehículos pesados que suministren el material objeto del contrato. Tragsa podrá solicitar tarjetas de transporte, cartas de porte y discos horarios de los camiones de suministros, a fin de efectuar dicho control.
Consideraciones de tipo ambiental
Toda la documentación que se genere (albaranes, facturas, partes de incidencias, etc.) como consecuencia de la ejecución del contrato, deberá realizarse, firmarse y distribuirse en soporte digital para minimizar al máximo su impresión, de tal forma que se promueva el ahorro de energía, papel, tóner, etc. En caso de ser necesario, el papel a usar será reciclado.
- Subcontratación
Se permite la subcontratación parcial de la prestación objeto del presente pliego salvo las tareas consideradas críticas (Ver punto P del Anexo I del PCAP)
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
- Capacidad de obrar
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
- No prohibición para contratar
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Ver 3 másVer menos
- Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
- No estar incurso en incompatibilidades
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos
Documentos del expediente (7)
- Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Documentos de los anuncios
- resolucion_TSA0083515-Anonimizado.pdf
Documento de Acta de Resolución · Anuncio de Adjudicación
11 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 11/08/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 17/08/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 17/08/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratanterectificación o republicación
- 05/10/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
- 16/10/2026Anuncio de Formalización · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.