AdjudicadaLicitación · Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) · expediente TSA0083485
Suministro y ejecución de instalación de calefacción mediante canalización vista de acero inoxidable e instalación de radiadores en varios edificios públicos de los municipios de Gaucín y Júcar (Málaga)
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado en 2 lotes a 2 empresas distintas por 94.285 € sin IVA en total (2 adjudicaciones). En los últimos 3 años ha adjudicado 465 contratos en estas categorías (CPV 453) a 262 empresas distintas, con un importe medio de 202.892 € y una baja media del 33,8 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 453Licitaciones abiertas en Málaga
Adjudicado
94.285 €
2 adjudicaciones sin IVA
Baja
25,7 %
sobre 126.817 € de presupuesto base
Licitadores
2
como máximo en una adjudicación
Presupuesto
126.817 €
sin IVA · 2 lotes
2 adjudicaciones
94.285 € sin IVA a 2 empresas.
Contrato de obras
Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Málaga
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 4 meses · desde el 07/10/2026
Prórroga: El plazo de vigencia del presente contrato será de 7 meses y contará a partir de la fecha de la última firma…
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.
Adjudicación
| Lote | Resultado | Adjudicatario | Importe | Baja | Licitadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | Adjudicado23/10/2026 | Fontalona S.L.pyme | 61.150 € | 19,3 % | 2 |
| Lote 2 | Adjudicado23/10/2026 | Efiterma 2017, S.L.pyme | 33.135 € | 35 % | 2 |
Los 2 resultados publicados en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.
Qué se contrata
- Expediente
- TSA0083485
- Tipo de contrato
- Obras · Instalación de edificios y obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Málaga
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1: T.M. Gaucín | 75.809 € | 45331000 |
| 2 | Lote 2: T.M. Júzcar | 51.009 € | 45331000 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 10/08/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 31/08/2026 a las 10:00Esta licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), debiendo preparar y presentar los sobres electrónicos que requiera el presente pliego dentro del plazo indicado
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 4 meses · desde el 07/10/2026
- Prórroga
- El plazo de vigencia del presente contrato será de 7 meses y contará a partir de la fecha de la última firma del contrato, sin perjuicio de las ampliaciones del plazo que conceda el Órgano de Contratación, previa justificación del contratista en la que indique que el retraso no le es imputable, y manteniendo el resto de las condiciones contractuales invariables
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 31/08/2026
- Variantes
- No se admiten
- Revisión de precios
- No aplica la revisión de precios en esta licitación
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 126.817 €
- Presupuesto con IVA
- 153.449 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- MEJORA PLAZO EJECUCIÓN · fórmula10 %
Se otorgarán 5 puntos por cada semana que se reduzca el plazo de ejecución de 16 semanas (4 meses) establecido por Tragsa, de acuerdo con lo que se describe en el punto I.1 del Anexo I del PCAP. Se adjudicará a la oferta que resulte con mayor puntuación tras la suma de los criterios establecidos (PRECIO Y CRITERIOS CUALITATIVOS). El licitador presentará oferta económica firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato adobe a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla que se adjunta para el Sobre Electrónico Único.
- PRECIO · fórmula, precio90 %
Se otorgarán 90 puntos al ofertante cuya proposición económica sea más baja, valorándose los demás de acuerdo con la fórmula que se describe en el punto I.1 del Anexo I del PCAP. Se adjudicará a la oferta que resulte con mayor puntuación tras la suma de los criterios establecidos (PRECIO Y CRITERIOS CUALITATIVOS). El licitador presentará oferta económica firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato adobe a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla que se adjunta para el Sobre Electrónico Único.
Solvencia y requisitos
Todo el expediente
- Clasificación empresarial
J2-1
- Situación personal
Inscrita en el Registro de empresas instaladoras térmicas autorizadas por la Consejería de Industria, con sujeción al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
- Subcontratación
Se permite la subcontratación parcial de la prestación objeto del presente pliego salvo las tareas consideradas críticas (Ver punto Pdel Anexo I del PCAP)
Lote 1: Lote 1: T.M. Gaucín
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio60.700 €
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas) presentarán Declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante que indique que su cifra anual de negocios referida al mejor ejercicio dentro de los tre… Ver todoVer menos
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas) presentarán Declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante que indique que su cifra anual de negocios referida al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de las actividades del licitador y de presentación de las ofertas, es de importe igual o superior a 60.700 euros en el Lote 1 y a 40.900 euros en el lote 2, impuesto no incluido. En caso de licitar a ambos lotes, el importe a acreditar será la suma de los importes de ambos lotes El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP- Ver Anexo I PCAP (Punto E)
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados53.100 €
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas) presentarán Declaración responsable, suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, que indique que el licitador ha realizado actuaciones de tipología similar a las del o… Ver todoVer menos
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas) presentarán Declaración responsable, suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, que indique que el licitador ha realizado actuaciones de tipología similar a las del objeto del contrato (CPV-45331000-6) durante los últimos cinco años naturales, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 53.100 euros para el Lote 1 y a 35.800 euros para el Lote 2, impuestos no incluido. En caso de licitar a ambos lotes, el importe a acreditar será la suma de los importes de ambos lotes. El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP- Ver Anexo I PCAP (Punto E)
Otros
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Para ser admitidos los licitadores presentarán Declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante de que las tuberías y válvulas a suministrar para el Lote 1 cumplen con las características técnicas requeridas en el pliego..… Ver todoVer menos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Para ser admitidos los licitadores presentarán Declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante de que las tuberías y válvulas a suministrar para el Lote 1 cumplen con las características técnicas requeridas en el pliego.. El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP- Ver Anexo I PCAP (Punto E)
Lote 2: Lote 2: T.M. Júzcar
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio40.900 €
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas) presentarán Declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante que indique que su cifra anual de negocios referida al mejor ejercicio dentro de los tre… Ver todoVer menos
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas) presentarán Declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante que indique que su cifra anual de negocios referida al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de las actividades del licitador y de presentación de las ofertas, es de importe igual o superior a 60.700 euros en el Lote 1 y a 40.900 euros en el lote 2, impuesto no incluido. En caso de licitar a ambos lotes, el importe a acreditar será la suma de los importes de ambos lotes El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP- Ver Anexo I PCAP (Punto E)
- Solvencia técnica o profesional
Otros
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Para ser admitidos los licitadores presentarán Declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante de que las tuberías y válvulas a suministrar para el Lote 2 cumplen con las características técnicas requeridas en el pliego.… Ver todoVer menos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Para ser admitidos los licitadores presentarán Declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante de que las tuberías y válvulas a suministrar para el Lote 2 cumplen con las características técnicas requeridas en el pliego. El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP- Ver Anexo I PCAP (Punto E)
Trabajos realizados35.800 €
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas) presentarán Declaración responsable, suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, que indique que el licitador ha realizado actuaciones de tipología similar a las del o… Ver todoVer menos
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas) presentarán Declaración responsable, suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, que indique que el licitador ha realizado actuaciones de tipología similar a las del objeto del contrato (CPV-45331000-6) durante los últimos cinco años naturales, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 53.100 euros para el Lote 1 y a 35.800 euros para el Lote 2, impuestos no incluido. En caso de licitar a ambos lotes, el importe a acreditar será la suma de los importes de ambos lotes. El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP- Ver Anexo I PCAP (Punto E)
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
- No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
- Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Capacidad de obrar
Ver 3 másVer menos
- No prohibición para contratar
- No estar incurso en incompatibilidades
- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Documentos del expediente (5)
- Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Documentos de los anuncios
- TSA0083485_RADJ-Anonimizado.pdf
Documento de Acta de Resolución · Anuncio de Adjudicación
9 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 10/08/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 10/08/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 23/10/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.