En plazo de ofertasLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés · expediente AYT/5559/2026
Renovación y modernización del alumbrado público municipal de Avilés
El contrato mixto de suministro, obras y servicios, por lotes, del Proyecto de renovación y modernización del alumbrado público municipal de Avilés, financiado con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (IDAE)
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés admite ofertas hasta el 18/11/2026 (quedan 19 días) para este contrato de suministros por procedimiento abierto, con un presupuesto de 7 M€ sin IVA en 5 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 21 contratos en estas categorías (CPV 315, 351, 453, 712, 713) a 19 empresas distintas, con un importe medio de 135.171 € y una baja media del 14,2 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 315Categoría CPV 713Categoría CPV 453Licitaciones abiertas en Asturias
Plazo de ofertas
19
días · hasta el 18/11/2026 a las 13:00
Presupuesto
7 M€
sin IVA · 5 lotes
Valor estimado
8,4 M€
con prórrogas y opciones, sin IVA
Antecedentes del órgano
21
contratos en CPV 315, 351, 453, 712, 713 en 3 años · baja media 14,2 %
Contrato de suministros
Material de iluminación y lámparas eléctricas
Avilés, Asturias
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación electrónica · sujeto a regulación armonizada
Dura 12 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
5 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 5 por oferta · máximo 5 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- AYT/5559/2026
- Tipo de contrato
- Suministros · Adquisición · mixto
- Procedimiento
- Abierto
- Lugar de ejecución
- Avilés, Asturias
- Regulación armonizada
- Sí: sujeto a regulación armonizada (publicado en el DOUE)
Códigos CPV
Lotes (5)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1, Zona Norte-Oeste | 1,5 M€ | 31500000, 35125100, 71240000, 45316100 |
| 2 | Lote 2: Zona Centro | 2,1 M€ | 31500000, 45316100, 71240000, 35125100 |
| 3 | Lote 3. Zona Este | 1,6 M€ | 31500000, 71240000, 45316100, 35125100 |
| 4 | Lote 4. Zona Sur | 1,7 M€ | 31500000, 35125100, 45316100, 71240000 |
| 5 | Lote 5. Mediciones luminotécnicas | 22.015 € | 31500000, 71318100 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 14/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 18/11/2026 a las 13:00 · quedan 19 díasPor acuerdo del Órgano de Contratación se dispone ampliar el plazo
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 5 por oferta · máximo 5 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 12 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 29/10/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 7.040.249 €
- Presupuesto con IVA
- 8.518.701 €
- Valor estimado
- 8.443.896 €Con prórrogas y opciones, sin IVA.
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Lote 1: Lote 1, Zona Norte-Oeste
Por fórmula, 60 % · por juicio de valor, 40 %
- Especificaciones técnicas de los equipos · juicio de valor20 %
- Oferta económica · fórmula, precio40 %
- Stock para reposiciones · fórmula10 %
- Ampliación de plazo de garantía de los equipos de alumbrado · fórmula10 %
- Planteamiento y planificación de los trabajos a realizar · juicio de valor20 %
Lote 2: Lote 2: Zona Centro
Por fórmula, 60 % · por juicio de valor, 40 %
- Ampliación de plazo de garantía de los equipos de alumbrado · fórmula10 %
- Oferta económica · fórmula, precio40 %
- Stock para reposiciones · fórmula10 %
- Planteamiento y planificación de los trabajos a realizar · juicio de valor20 %
- Especificaciones técnicas de los equipos · juicio de valor20 %
Lote 3: Lote 3. Zona Este
Por fórmula, 60 % · por juicio de valor, 40 %
- Ampliación de plazo de garantía de los equipos de alumbrado · fórmula10 %
- Planteamiento y planificación de los trabajos a realizar · juicio de valor20 %
- Especificaciones técnicas de los equipos · juicio de valor20 %
- Stock para reposiciones · fórmula10 %
- Oferta económica · fórmula, precio40 %
Lote 4: Lote 4. Zona Sur
Por fórmula, 60 % · por juicio de valor, 40 %
- Ampliación de plazo de garantía de los equipos de alumbrado · fórmula10 %
- Especificaciones técnicas de los equipos · juicio de valor20 %
- Stock para reposiciones · fórmula10 %
- Planteamiento y planificación de los trabajos a realizar · juicio de valor20 %
- Oferta económica · fórmula, precio40 %
Lote 5: Lote 5. Mediciones luminotécnicas
Por fórmula, 60 % · por juicio de valor, 40 %
- Planteamiento y planificacion de los trabajos a realizar · juicio de valor40 %
- Oferta economica · fórmula, precio45 %
- Experiencia · fórmula15 %
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Según PCAP
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
Según PCAP
- Situación personal
Según PCAP
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
Según PCAP
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos
Según PCAP
Consideraciones tipo social
Según PCAP
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- No prohibición para contratar
- No estar incurso en incompatibilidades
- Capacidad de obrar
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos
7 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 05/06/2026Anuncio Previo · Perfil del contratante
- 08/06/2026Anuncio Previo · DOUE
- 14/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 14/10/2026Anuncio de Licitación · DOUE
- 14/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 25/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratanterectificación o republicación
- 26/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratanterectificación o republicación
- 26/10/2026Anuncio de Licitación · DOUErectificación o republicación
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.