AdjudicadaLicitación · Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid · expediente EPE 182/26
Contrato de Obra del proyecto de ejecución del bombeo alternativo a Parquesol
Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto el 16/10/2026 a OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS S.L. por 641.923 € sin IVA (20,9 % de baja sobre 811.123 €), con 9 licitadores. En los últimos 3 años ha adjudicado 13 contratos en estas categorías (CPV 433, 452, 511) a 11 empresas distintas, con un importe medio de 917.352 € y una baja media del 16 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Categoría CPV 433Categoría CPV 511Licitaciones abiertas en Castilla y León
Adjudicado
641.923 €
1 adjudicación sin IVA
Baja
20,9 %
sobre 811.123 € de presupuesto base
Licitadores
9
ofertas recibidas
Presupuesto
811.123 €
sin IVA
Adjudicado a OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS S.L.
641.923 € sin IVA · 20,9 % de baja · 9 licitadores
Contrato de obras
Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos
Valladolid
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación electrónica
Dura 9 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Adjudicación
| Lote | Resultado | Adjudicatario | Importe | Baja | Licitadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Único | Adjudicado16/10/2026 | OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS S.L. | 641.923 € | 20,9 % | 9 |
El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.
Qué se contrata
- Expediente
- EPE 182/26
- Tipo de contrato
- Obras · Obras hidráulicas
- Procedimiento
- Abierto
- Lugar de ejecución
- Valladolid
Códigos CPV
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 04/06/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 09/07/2026 a las 14:00
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 9 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 09/07/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 811.123 €
- Presupuesto con IVA
- 981.459 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Precio · fórmula, precio100 %
Ver apartado L.1 del Cuadro de Características Particulares
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Otros
Los licitadores acreditarán la solvencia económica o financiera con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto com… Ver todoVer menos
Los licitadores acreditarán la solvencia económica o financiera con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario la solvencia requerida en el apartado H.1 del CCP. Solvencia del contratista. Económica o financiera
- Solvencia técnica o profesional
Otros
Los licitadores acreditarán la solvencia Técnica o Profesional con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como… Ver todoVer menos
Los licitadores acreditarán la solvencia Técnica o Profesional con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario la solvencia requerida en el Apartado H.1. del CCP. Solvencia del contratista. Técnica o Profesional.
- Clasificación empresarial
E1-3
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
Medidas de tipo medioambiental. Ver apartado N.2 del cuadro de Características Particulares
Consideraciones tipo social
Medidas de tipo social. Ver apartado N.1 del cuadro de Características Particulares
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Complementaria5 %
- Declaraciones exigidas
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
- Capacidad de obrar
- No estar incurso en incompatibilidades
- No prohibición para contratar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Documentos del expediente (6)
Documentos de los anuncios
- 19 ADJUDICACION EXP 182_26_signed_signed_signed.pdf
Documento de Acta de Resolución · Anuncio de Adjudicación
11 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 04/06/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 04/06/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 19/10/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.